Договор по щебню автотранспорт

Договор по щебню автотранспорт

Договор на оказание транспортных услуг №

ООО «———», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора —————, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «———», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ————, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в целях долгосрочного сотрудничества по оказанию услуг, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель принимает на себя выполнение услуг по перевозке груза Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю оказанные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: перевозка нерудных материалов ( песок, щебень, гравий ) , именуемые в дальнейшем «Услуги».

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Подавать под погрузку исправные транспортные средства по мере возникновения необходимости у Заказчика.

2.1.2. Предоставлять транспортные средства к указанному в заявке времени.

2.1.3. Доставлять груз в пункт назначения по указанию Заказчика и передавать лицу, уполномоченному на его приемку (грузополучателю), в количестве, указанном в товарно-транспортной накладной.

2.1.4. Перевозить груз по кратчайшему маршруту, открытому для движения автотранспорта.

2.1.5. Исполнитель несет ответственность за сохранность груза с момента его принятия к перевозке и до момента передачи его надлежащему грузополучателю.

В случае утраты груза Исполнитель обязуется возместить Заказчику стоимость утраченного груза, а также возвратить провозную плату, взысканную за перевозку утраченного груза.

2.1.6. Обеспечить правильность оформления товарно-транспортных накладных при разгрузке груза у грузополучателя.

2.1.7. Обеспечить транспортные средства топливом и иными расходными материалами.

2.1.8. Осуществлять текущий и капитальный ремонт транспортных средств. При возникновении технической неисправности транспортных средств осуществить их ремонт, либо замену.

2.1.9. При наличии у грузополучателя рекламаций по количеству и качеству поставленного груза, Исполнитель принимает участие в оформлении соответствующего 2-стороннего акта с участием представителя грузополучателя, о чем немедленно сообщает Заказчику.

2.1.10. В случае простоя автотранспортного средства при его разгрузке на объекте грузополучателя сверх определенного времени Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика .

2.1.11. За 24 часа извещать Заказчика о невозможности исполнения обязательств по перевозке груза.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить услуги по перевозке груза.

2.2.2. Осуществлять своими силами и средствами с соблюдением техники безопасности погрузку груза.

2.2.3. Предоставить исполнителю необходимые документы для осуществления перевозки груза.

2.2.4. Предоставить Исполнителю груз в количестве, соответствующем товарно-транспортной накладной, и в качестве, соответствующем паспорту качества на груз.

2.2.5. Обеспечить в местах загрузки беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование транспортного средства Исполнителя.

2.2.6. Заказчик вправе проверять качество предоставленных услуг в любое время, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя .

3. Порядок и условия расчетов

3.1. Стоимость перевозки груза определяется по взаимному согласованию Сторон и указывается в Приложениях к настоящему договору. Изменение стоимости оказываемых услуг определяется совместно с Заказчиком и Исполнителем с оформлением нового Приложения.

3.2. Заказчик ежедекадно производит оплату услуг Исполнителю за выполнение перевозок, согласно представленным платежно-расчетным документам.

3.3. Заказчик оплачивает полную загрузку АБС.

3.4. Основными документами, по которым производится расчет с Исполнителем за автоуслуги, являются:

— реестры товарно-транспортных накладных (ТТН) с расчетом стоимости перевозок,

— акты за оказанные автоуслуги,

— счета-фактуры за фактическое выполнение услуг.

3.5. Исполнитель обязуется в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента оказания автоуслуг, предоставить Заказчику все основные документы, согласно п.3.4. настоящего договора.

3.6. Одна из Сторон, по согласованию с другой Стороной, вправе изменить стоимость автоуслуг не позднее, чем за 5 (пять) дней до их оказания.

3.7. По дополнительному соглашению, Стороны вправе производить расчеты за выполнение автоуслуг иными, не запрещенными законодательством РФ способами.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. В случае полной или частичной утраты груза по вине Исполнителя, стоимость утерянного груза, затраты на доставку несет Исполнитель.

4.3. В случае ДТП по вине водителя, ответственность несет Исполнитель, в том числе при нанесении ущерба третьим лицам.

4.4. В случае несоответствия количества перевезенного груза данным товарно-транспортной накладной, Исполнитель несет ответственность в размере стоимости недостающего груза.

5. Обстоятельства форс-мажора.

5.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение, забастовка или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих выполнению договора, указанные в графике поставки или разовой заявке сроки соразмерно сдвигаются на действия этих обстоятельств.

5.2. Сторона обязана немедленно известить другую Сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению договора.

5.3. Если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении обязательств составит более одного месяца, обе Стороны вправе отказаться от своих обязательств, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами, при выполнении настоящего договора или в связи с ним, решаются путем переговоров , а при не достижении согласия – в Арбитражном суде г.Москвы.

7. Порядок изменения и дополнения договора

7.1. Изменения и дополнения к настоящему договору по соглашению Сторон, оформляются письменно дополнительным соглашением.

7.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут любой из сторон при неоднократном не исполнении обязательств другой стороной или по обоюдному согласию. Уведомление о прекращении договора направляется за 10 дней до прекращения его действия.

8. Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « — »——— г. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его исполнение.

8.2. Если за 10 дней до момента истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о его расторжении, то Договор считается автоматически пролонгированным на каждый следующий год.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты

Договор по щебню автотранспорт

На данной странице нашего сайта опубликован образец договора на поставку строительных материалов нашей компании. Вы можете подробно ознакомиться с условиями услуг, предоставляемых нашей компанией, а также обязанностями сторон, осуществляющих сделку.

Компания «ТРАНСАВТОСТРОЙ» специализируется на поставке нерудных материалов. Мы предлагаем высококачественную продукцию по низким ценам с доставкой в любых объемах по Москве и Московской области.

По вопросам поставок строительных материалов звоните — 8 (495) 227-64-55, 8 (985) 227-67-71. Двери нашей компании всегда открыты для длительного и взаимовыгодного сотрудничества.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Москва «__» _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСАВТОСТРОЙ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Андреева Бориса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «__________» в лице Генерального директора ________________ действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить материалы (далее по тексту – «Товар») в соответствии с письменной заявкой от «Покупателя» и выставленными счетами от «Поставщика» отправленными по факсу или электронной почте и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Наименование товара, количество, качество, цена определяются в соответствии с выставляемыми Поставщиком счетами, накладными, счетами-фактурами.

2. КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Качество Товара должно соответствовать всем требованиям по качеству, предъявляемым действующим российским законодательством и соответствующими ГОСТам, а так же подтверждаться техническим паспортом, сертификатом качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.

2.2. Весь Товар произведен и реализуется только на территории РФ.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Покупатель направляет Поставщику не менее чем за 24 часа до желаемой поставки заявку на поставку Товара в письменной или устной форме, в которой указывает:

— точный адрес объекта (прилагается схема);

— ограничения по типу автотранспорта;

— ответственное лицо за приемку товара;

3.2. Поставщик на основании полученной заявки от Покупателя выставляет счет в соответствии с ценами, действующими на дату получения заявки от Покупателя. Счет действителен в течение 3-х (трех) банковских дней.

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату в размере 100%, в соответствии с ценами, действительными на дату получения заявки от Покупателя.

3.4. Момент исполнения обязательства Покупателя по оплате определяется датой зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Поставка Товара осуществляется после поступления оплаты Поставщику.

3.6. Поставщик производит поставку Товара автомобильным транспортом на объект, указанный Покупателем в заявке.

3.7. Датой поставки считается дата принятия Товара Покупателем, указанная в товарной накладной, накладной, акте приема-передачи (или ином документе подтверждающем передачу Товара) .

3.8. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента разгрузки Товара Поставщиком на объекте Покупателя и подписания товарных накладных.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель обязан и имеет право:

4.1.1. Обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).

4.1.2. При поставке Товара Покупатель обязан обеспечить объект разгрузки действующими подъездными путями и беспрепятственным доступом к месту разгрузки. Предоставить Поставщику площадку с твердым покрытием для подъезда.

Смотрите так же:  Госпошлина для загса екатеринбург

4.1.3. Организовать приемку товара. Покупатель несет ответственность за простой автотранспорта Поставщика сверх нормативного времени, указанного в п.4.1.1. настоящего договора из расчета 1000 (рублей) 00 копеек в т.ч. НДС 18% за каждый час простоя. Неполный час простоя оплачивается как полный.

4.1.4. Оплатить Поставщику стоимость простоя не позднее 3 (трех) банковских дней с даты получения от Поставщика счетов на оплату простоя автотранспорта.

4.1.5. Самостоятельно определять периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров.

4.1.6. Извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого прибытия автотранспорта на объект Покупателя.

4.2. Поставщик обязан и имеет право:

4.2.1. Производить поставку Товара в соответствии с согласованной заявкой от Покупателя.

4.2.2. Поставщик, допустивший недопоставку оплаченных Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Покупателя, при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.

4.2.3. Предоплата, внесенная Покупателем, не подлежит пересчету Поставщиком в течение 30 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.2.4. В случае, если Покупатель не израсходовал предоплату в течение срока, указанного в п.4.2.3 настоящего договора, Поставщик имеет право пересчитать предоплату при получении заявки от Покупателя по ценам, действующим на дату получения заявки, либо вернуть денежные средства на расчетный счет Покупателя.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Транспортные расходы по доставке товара включаются в стоимость товара.

5.2. Цена товара определяется по каждому объекту отдельно.

5.3. В случае изменения по объективным обстоятельствам отпускной цены на товар (в том числе повышения цен на энергоносители, воду, увеличения арендных платежей на землю, отпускной цены изготовителя и т. д.) Поставщик обязан немедленно письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель вправе представить свои письменные возражения в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления. Отсутствие ответа Покупателя считается согласием на изменение цены на поставляемый товар.

5.4. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, Стороны совместно производят сверку поставок и платежей, произведенных в предыдущем месяце, по итогам которой составляется Акт, подписываемый обеими Сторонами.

5.5. Если по итогам сверки поставок и платежей будет выявлена задолженность Покупателя перед Поставщиком и она не будет погашена в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта, то поставщик удерживает сумму задолженности из поступившей предоплаты за следующую партию Товара.

5.6. Ежемесячно до 10-числа месяца следующего за поставками Поставщик отправляет Покупателю на почтовый адрес оригиналы документов на поставленный товар за предыдущий месяц, а именно универсальный передаточный документ (УПД) утвержден ФНС России письмом от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ или товарная накладная по форме ТОРГ-12 в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, счет-фактуру, счет.

5.7. В течение 5-ти рабочих дней со дня получения Покупателем документов указанных в п.5.6 настоящего договора от Поставщика, Покупатель обязан вернуть один экземпляр товарной накладной ТОРГ-12, или универсальный передаточный документ (УПД), с подписью и печатью или направить Поставщику мотивированный отказ.

5.8. По истечении указанного срока в п.5.7. настоящего договора при отсутствии мотивированного отказа от Покупателя документы на поставленный объем считаются принятыми и подлежат оплате.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заявку) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

6.2. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с требованиями ГОСТа на данный Товар.

6.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки. Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным лицами Покупателя за приемку товара.

6.4. В спорных случаях объем отгружаемых нерудных материалов, поставляемых на объект, определяют непосредственным обмером в кузове автомобиля, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировке равный 1,1, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При отказе Покупателя от приемки товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.

7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие результатов разрешения возникших вопросов в письменном виде.

8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 31.12.20__ г.

9.2. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.3. Срок действия Договора будет автоматически пролонгироваться на каждый последующий календарный год, если Поставщик или Покупатель не заявят об отказе от продления Договора на следующий срок за 30 (тридцать) дней до окончания текущего календарного года.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокады или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна письменно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств в срок не позднее 2 (двух) недель.

10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны Сторонами, которые являются неотъемлемыми составными частями настоящего договора.

11.3. Настоящий договор имеет одинаковую юридическую силу, составлен в 2-х подлинных экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ПОСТАВЩИК» «ПОКУПАТЕЛЬ»

ООО «ТРАНСАВТОСТРОЙ»

Юр. адрес: 117648, г. Москва,

мкр. Северное Чертаново, дом № 5,

офис 205

ИНН/КПП 7726742140 / 772601001

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____

ООО «Феникс-Неруд», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. В соответствии с настоящим договором под «товаром» понимается:
— ___________________________ .
1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях.
2.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации.
2.3.Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:
3.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.
3.1.2. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке.
3.1.3. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.
3.1.4. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.
3.2.2. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные).
3.2.4. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА

Смотрите так же:  Есть расписка не отдают долг

4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.
4.2. Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему \ отгрузке.
4.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

5.1. Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76.
5.2. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки. Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон.
5.3. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии. После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 1% от указанной в настоящем пункте стоимости.
6.2. При несоблюдении указанного в настоящем договоре срока платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от указанной в настоящем пункте суммы.
6.3. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.
6.4. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
6.5. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере 350 руб. за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Поставщика, необходимого Покупателю для завершения приемки доставленного товара.
6.6. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем.

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по «___» _______________ 20___ г.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

127473 г. Москва, ул. Селезневская, д. 34, корп. 2
ИНН/КПП 7707778052/770701001
Р/С 40702810000000250372
в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)
БИК 044585777
к/с 30101810800000000777

Договор по щебню автотранспорт

Уважаемые господа клиенты!

Обязательным условием работы с ООО «Автосаф» является заключение договора как с организациями, так и с частными лицами на вывоз снега и грунта, доставку песка, щебня и других сыпучих материалов самосвалами КамАЗ- 65115 и SCANIA P380, а также на выполнение различных земляных работ.

Образец типового договора на оказание услуг (выделение автотранспорта и механизмов) представлен ниже.

Общество с ограниченной ответственностью «Автосаф», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора г-на Бильдига Федора Ильича, действующее на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующее на основании ________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем услуг путём предоставления (выделения) механизмов на строительные объекты на условиях, согласованных сторонами в настоящем договоре.

2. Стоимость услуг

2.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему договору определяется договорной ценой и рассчитывается по фактически отработанному количеству рейсов единицы автотранспорта или фактически отработанному времени каждой единицы механизма в течение одного машино-часа (машино-смены) работы механизма с учетом НДС. Понятие «работа механизма» включает в себя работу обслуживающего персонала и работу механизма.
Протокол согласования договорной цены по оказанию услуг является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение к договору).

2.2. Цена договора определяется как произведение стоимости машино-часов (рейсов) на количество часов (рейсов) работы механизма на данном объекте с учетом (без учета) повышающего коэффициента.

2.3. При возникновении необходимости оказания Исполнителем дополнительных услуг Стороны составляют Протокол договорной цены, который станет приложением к настоящему договору.

3. Порядок учета работы механизма

3.1. Учет работы механизмов производится на основании соответствующих актов (рапортов).

3.2. Акты учета механизмов и путевые листы ежедневно оформляются ответственным представителем Заказчика с указанием в актах наименования объекта, наименования машины или механизма, ФИО машиниста, количество отработанного времени (рейсов). Акты подписываются представителем Заказчика и скрепляются печатью. Оформленный акт учета механизма является основным документом, подтверждающим факт работы механизма и соответственно фактом оказания услуг.

3.3. Акты учета механизмов и путевые листы составляются в двух экземплярах и хранятся в бухгалтерии Заказчика и Исполнителя.

3.4. Акты учета механизмов, сменные рапорта, путевые листы Исполнитель сдаёт Заказчику до 25 числа, следующего месяца. Заказчик проверяет переданные документы в течение пяти дней.

4. Платежи и расчеты

4.1. Расчеты за выполненные Исполнителем работы производятся ежемесячно, исходя из фактически отработанного механизмами времени (рейсов) на основании оформленных Сторонами договора, актов учета работы механизмов.

4.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится в течение 10 банковских дней после оформления актов учета работы механизмов Заказчиком.

4.3. По соглашению сторон оплата оказанных услуг может производиться путём передачи векселей, а также другими, не противоречащими действующему законодательству, способами.

5. Условия и сроки оказания услуг

5.1. Услуги, оказываемые по настоящему договору, производятся на основании заявки Заказчика, направляемой Исполнителю не менее чем за одни сутки до предполагаемого времени начала работ. В заявке указывается характер услуг, наименование и количество механизмов, ориентировочное время оказания услуг, а также другие имеющие значения условия.

5.2. Заказчик предоставляет заявку на работу автотранспорта и механизмов по телефону не позднее 15 часов дня, предшествующего дню работы. Эксплуатацию механизмов осуществляют работники Исполнителя, находящиеся с ним в трудовых отношениях.

5.3. Производством работ руководит ответственный представитель Заказчика.

5.4. Стороны обеспечивают соблюдение строительных норм и правил техники безопасности при организации эксплуатации механизмов на объекте.

6. Обязанности Исполнителя

Для выполнения условий настоящего договора Исполнитель обязуется:

6.1. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги в объёме и в сроки, указанные в настоящем договоре. Обеспечить оказание услуг в соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами.

6.2. Обеспечить исправность механизмов в течение времени оказания услуг на объекте, в случае возникновения неисправностей – их устранение или замену механизмов. При всех условиях неисправность механизмов не должна препятствовать нормальному производственному ритму на объекте.

6.3. Обеспечить механизмы горюче-смазочным материалом, укомплектовать механизмы экипажами механизаторов, имеющих специальную квалификацию и навыки работы.

7. Обязанности Заказчика

Для выполнения условий настоящего договора Заказчик обязуется:

7.1. Обеспечить своевременное представление Исполнителю заявок на работу механизмов.

7.2. Обеспечить надлежащее оформление актов учета работы механизмов.

7.3. Обеспечить оплату оказанных услуг и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

7.4. Обеспечить охрану механизмов на объекте.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путём переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.2. В случае если разногласия не могут быть решены путём переговоров, они подлежат решению в арбитражном суде.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае простоя механизмов по вине Заказчика он возмещает Исполнителю ущерб в размере стоимости времени простоя механизмов по ценам, предусмотренным настоящим договором.

10. Форс-мажорные обстоятельства

Смотрите так же:  Недорогой адвокат в киеве

10.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действует эти обстоятельства.

10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действует в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.

10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.
Уведомление направляется по адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

11. Срок действия договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «31» декабря 2011 г.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.3. Расторжение договора производится Сторонами в соответствии с действующим законодательством.

12. Дополнительные условия

Приложение: Протокол согласования договорной цены.

13. Юридические адреса и реквизиты cторон

Исполнитель:

ООО «Автосаф»
Юридический адрес: 140000, г. Люберцы, Московская обл., ул. Красная, д. 3
Почтовый адрес: 117534, Москва, ул. Дорожная, д. 3 А
ИНН 5027062035
КПП 502701001
Р/с 40702810500130401000
в КБ «Локо Банк» (ЗАО), Москва
К/с 30101810500000000161
БИК 044585161

Заказчик

Юридический адрес:__________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
КПП ________________________________________________________________
Р/с _________________________________________________________________
в ___________________________________________________________________
К/с _________________________________________________________________
БИК ________________________________________________________________

Договор по щебню автотранспорт

Официальный сайт
единой информационной системы
в сфере закупок

Организация, оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС,
сообщает о проведении регламентных работ
в период с 22:00 01.02.2019 по 12:00 02.02.2019

В настоящий момент Вам доступны:

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

« ___ » _________________ 20010 г.

ООО «_______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора строительные материалы, именуемые в дальнейшем «Товар», наименование, количество, цена, сроки и место поставки которого оговариваются сторонами в Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик осуществляет поставку товаров после получения от Покупателя устной или письменной заявки.

2.2. Поставка Товаров по разовым заявкам или первая поставка согласно графику осуществляется не ранее 1-х суток со дня поступления заявки или графика.

2.3 Поставщик производит доставку Товара автомобильным транспортом на объект, указанный Покупателем в заявке.

2.4. Датой поставки считается дата доставки Товара на объект, указанный Покупателем в заявке.

2.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента разгрузки товара Поставщиком и подписания накладных.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и подтверждаться техническим паспортом, сертификатом качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.

3.2. Весь Товар произведен и реализуется только на территории РФ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель осуществляет не менее чем за 24 часа заказ-заявку на поставку Товара в письменной или устной форме, в которой указывает:

  • количество товара;
  • качество товара;
  • точный адрес объекта (прилагается схема);
  • ограничения по типу автотранспорта;
  • способ разгрузки;
  • ответственное лицо за приемку товара;
  • контактные телефоны.

4.2. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).

4.3. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров.

4.4. Поставщик обязан производить поставку продукции в соответствии с согласованным графиком поставки.

4.5. Поставщик, допустивший недопоставку Товаров, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Покупателя, при поставке следующей партии в пределах срока действия договора.

4.6. Покупатель обязан извещать Поставщика обо всех изменениях заказа за 24 часа до срока планируемого прибытия автотранспорта на объект Покупателя.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Товара определяется в выставленных Счетах, накладных, счетах-фактурах, а так же в приложении к договору.

5.2. Цена товара включает в себя НДС, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора. Транспортные расходы по доставке Товара включаются в стоимость Товара.

5.3. Обязанность Покупателя по оплате товара считается исполненной при поступлении денежных средств в полном объеме на расчетный счет Поставщика.

5.4. Срок оплаты: предоплата 100% .

5.5. Цена Товара определяется по каждому объекту отдельно.

5.6. В случае изменения по объективным обстоятельствам отпускной цены на Товар (в том числе повышения цен на энергоносители, воду, увеличения арендных платежей на землю, отпускной цены изготовителя и т. д.). Поставщик обязан немедленно письменно уведомить об этом Покупателя. Покупатель вправе представить свои письменные возражения в течение 5 (пяти) дней со дня получения уведомления. Отсутствие ответа Покупателя считается согласием на изменение цены на поставляемый товар.

5.7. Ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, Стороны совместно производят выверку поставок и платежей, произведенных в предыдущем месяце, по итогам которой составляется Акт, подписываемый обеими Сторонами.

5.8. Если по итогам выверки поставок и платежей будет выявлена задолженность Покупателя перед Поставщиком она должна быть погашена в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта. В случае просрочки в оплате Товара, Покупателю начисляется пеня в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки в оплате, но не более 20% от общей суммы задолженности.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор и заказ) по наименованию, количеству, ассортименту и качеству.

6.2. Приемка Товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7 в части, не противоречащей ГК РФ, а также в соответствии с требованиями ГОСТа на данный товар.

6.3. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный проезд к месту разгрузки. Накладные Поставщика отмечаются печатью или штампом Покупателя, отмечается время прибытия и убытия автотранспорта, и подписываются ответственным за приемку товара.

6.4. В спорных случаях объем отгружаемых сыпучих материалов, поставляемых на объект, определяют непосредственным обмером в кузове автомобиля, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При отказе Покупателя от приемки Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя возмещения убытков, причиненных вследствие нарушения Покупателем своей обязанности.

7.2. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством.

7.3. За простой автотранспорта под разгрузкой больше нормативного времени (30 минут) Покупатель уплачивает штраф в размере 850 (восемьсот пятьдесят) рублей за каждый последующий час.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются разрешать возникающие споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, путем переговоров.

8.2. Споры и разногласия по вопросам, по которым Сторонами не достигнуто договоренности, разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в установленном законом порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до 31.12.2011 г.

9.2. Основания расторжения и прекращения настоящего договора определяются в соответствии с действующим законодательством.

9.3 Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, если Поставщик или Покупатель не заявят об отказе от продления Договора на следующий срок за 30 (тридцать) дней до окончания текущего календарного года.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения одной из сторон обязательства по настоящему Договору, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокады или других не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна письменно извещать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств в срок не позднее 2 (двух) недель.

10.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы соответствующих организаций.

11.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны Сторонами, которые являются неотъемлемыми составными частями настоящего договора.

11.2. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах – по одному экземпляру у каждой Стороны.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН