Договор на поставку стеновых панелей

Договор на поставку стеновых панелей

Участились случаи мошенничества! На рынке появились юр.лица со схожими названиями, которые выдают себя, как производителей сэндвич-панелей «Stroyelement», поставляя панели не нашего производства, ненадлежащего качества без гарантии.

Наша компания не имеет ничего общего с этими юридическими лицами! Будьте бдительны!

Настоящие сэндвич-панели Stroyelement поставляют только
ООО «ЗСК «Стройэлемент» ИНН 4705037310
или ООО «Торговый Дом «Стройэлемент» ИНН 7810855840

Мы с одинаковой ответственностью подходим как к реализации крупных проектов отделки общественных зданий, так и небольших частных интерьеров (минимальный объем для заказа составляет 100 кв.м.). С нами вы можете рассчитывать на внимательное отношение и индивидуальный подход — мы отлично знаем свою работу, исходим из ваших ожиданий и потребностей, и всегда делаем то, что обещаем. Наша цель – работать так, чтобы вы остались довольны и вернулись к нам снова.

• Консультации по дизайну стеновых панелей и подвесных потолков

• Разработку чертежей и схем стеновых панелей и подвесных потолков для вашего проекта, с составлением спецификации для заказа

• Техническую поддержку инженера Wallhof для нестандартных проектов

• Расчет стоимости и сроков реализации проекта

• Выезд на объект для проведения замеров перед запуском партии в производство

• Изготовление шпонированных, ламинированных, окрашенных стеновых панелей и подвесных потолков (договор поставки)

• Монтажные работы силами собственного строительного отдела (договор подряда), или:

• Проведение шеф-монтажа с выездом на объект

• Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Звоните по телефону 8(812) 611-00-48 , или закажите обратный звонок.

Типовой договор поставки

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя железобетонные изделия, металлопрокат и прочие строительные материалы (далее по тексту«товар») в количестве, сроки, порядке, по ценам и на условиях, определенных в соответствии с настоящим договором, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Наименование, количество поставляемого товара, а также срок поставки, определяемые на основании заявок Покупателя, указываются Поставщиком в счетах на оплату и согласовываются Покупателем путем совершения определенных действий, указанных в пункте 3. настоящего договора.

2.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком товар по ценам, указанным в выставленном Поставщиком счете.

2.2. Цена включает стоимость тары, упаковки, маркировки товара.

3. Порядок согласования условий поставок товара

3.1. На основании устных заявок, принятых Поставщиком от Покупателя по телефонной связи, или письменных заявок, полученных Поставщиком от Покупателя по факсимильной, электронной или любой другой связи, позволяющей установить, что заявка исходит от Покупателя, Поставщик формирует счёт на оплату, в котором указывается наименование, количество, цена планируемой к поставке партии товара, а также срок поставки и адрес доставки, если поставка товара будет осуществляться путем доставки товара силами Поставщика за счет Покупателя.

3.2. Поставщик направляет Покупателю счёт по факсимильной или электронной связи в день формирования счёта.

3.3. Покупатель обязан оплатить товар на основании счёта в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Поставщика счёта по факсимильной или электронной связи.

3.4. Оплата Покупателем суммы, указанной в счёте, означает согласие Покупателя с условиями поставки товара, в том числе с наименованием, ценой, количеством товара и сроком поставки.

3.5. В случае, если Покупатель выявит в счете расхождения с заявкой, он обязан сообщить об этом Поставщику для того, чтобы Поставщик переоформил счет в соответствии с заявкой.

3.6. Условия поставки товара считаются согласованными, если счёт своевременно оплачен Покупателем.

4. Порядок расчётов

4.1. Покупатель осуществляет 100 (сто) % предоплату стоимости планируемой к отгрузке партии товара, а также оплату доставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета от Поставщика.

5. Качество и количество товара

5.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать техническим требованиям производителя, паспортам качества, гигиеническим заключениям и другой нормативной документации, относящейся к товару.

5.2. В случае поставки товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено в счете, Покупатель вправе потребовать от Поставщика передачи недостающего количества товара.

6. Порядок поставки

6.1. Поставщик в течение срока действия настоящего договора осуществляет поставки только после согласования условий поставки партии товара Сторонами.

6.2. По согласованию Сторон поставка товара осуществляется:

6.2.1. силами Поставщика за счёт Покупателя и оплачивается Покупателем сверх стоимости товара на основании выставленного Поставщиком счета право выбора вида транспорта для доставки товаров принадлежит Поставщику.

6.2.2. со склада Поставщика силами и за счёт Покупателя.

Смотрите так же:  Ходатайство о направлении исполнительного листа образец

7. Передача-приёмка товара

7.1. При приёмке товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в товарной накладной по наименованию, количеству, ассортименту, а также качество поставленного товара.

7.2. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем в момент подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

7.3. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходят к Покупателю в момент передачи товара Покупателю.

7.4. Подписание Покупателем товарной накладной подтверждает согласование Покупателем условий поставки товара и выполнение Поставщиком обязанности по поставке товара в соответствии с заявкой Покупателя.

8.1. В случае выявления несоответствия качества полученного товара, Покупатель немедленно направляет Поставщику телеграмму или факсимильное письмо, после чего Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения данного сообщения обязуется направить своего представителя на склад Покупателя для составления акта об обнаружении некачественного товара.

8.2. При невозможности прибытия представителя Поставщика на склад Покупателя в течение срока, указанного в 8.1. настоящего договора, Покупатель составляет акт об обнаружении некачественного товара, заверенную копию которого направляет Поставщику вместе с фото (видео) съемкой некачественного товара. Невыполнение данных требований даёт основание Поставщику считать претензию не заявленной.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении данных обстоятельств в письменной форме.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части исполнения обязательств по настоящему договору-до их полного исполнения.

10.2. В том случае, если ни одна из Сторон не заявит о своём намерении расторгнуть или изменить условия настоящего договора за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия договора, договор считается пролонгированным на следующий календарный год. Количество таких автоматических пролонгаций не ограничено.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, и в случаях, не предусмотренных настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и может иметь юридическую силу при условии подписания Сторонами каждой страницы договора.

12.2. Стороны обязаны с течение 10 (десяти) рабочих дней информировать друг друга об изменении сведений о банковских реквизитах, об адресе места нахождения и адресе для направления корреспонденции, а также об изменении сведений, которые указываются в первичных учётных документах и счетах-фактурах.

12.3. После подписания договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.

12.4. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

12.5. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

13. Юридические и банковские реквизиты

Адрес места нахождения: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2А, офис 3;

Адрес для направления корреспонденции:

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2А, офис 3

р/с 40702810738000010521 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва

Договор на поставку стеновых панелей

Официальный сайт
единой информационной системы
в сфере закупок

Организация, оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС,
сообщает о проведении регламентных работ
в период с 22:00 01.02.2019 по 12:00 02.02.2019

Договор поставки

на поставку железобетонных изделий

___________ 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Коваленко Людмилы Деевны , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора___________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить железобетонные изделия (далее – Продукция) в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Количество, ассортимент и цена Продукции определяются Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

2.1. Качество и маркировка Продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и обеспечивать сохранность Продукции при обычных условиях хранения, транспортировки и эксплуатации.

2.2. Поставляемая Продукция сопровождается паспортом качества, который следует вместе с каждой партией Продукции.

2.3. Продукция должна быть укомплектована в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду Продукции.

Смотрите так же:  Как посмотреть базу данных осаго

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Поставщик приступает к изготовлению Продукции в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления 100 % предоплаты на свой расчётный счёт.

3.2. Поставка Продукции, изготовление которой требует длительного времени, осуществляется партиями в соответствии с согласованным Сторонами графиком поставки Продукции. При наличии заказанной Продукции на складе Поставщика – отпуск осуществляется по поступлению предоплаты на расчётный счёт Поставщика. Отпуск Продукции осуществляется со склада Поставщика, расположенного по адресу: г. Канск, Красноярского края, пер. Панельный,2.

3.3. Способ доставки продукции определяется Покупателем – либо собственным автомобильным транспортом (самовывозом), приспособленным для перевозки железобетонных изделий — либо автомобильным транспортом Поставщика. Стоимость услуг доставки автомобильным транспортом Поставщика определяется на момент оказания услуг Протоколом согласования цен, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.4. Вывоз продукции со склада Поставщика собственным автомобильным транспортом, либо автомобильным транспортом Поставщика в обязательном порядке согласовывается с Поставщиком за 3 (три) рабочих дня до момента вывоза продукции.

3.5. Транспортировка железобетонных изделий автомобильным транспортом осуществляется с применением погрузочного реквизита: деревянных прокладок и при необходимости вязальной т/о проволоки ø 6 мм ГОСТ 3282-74 согласно техническим условиям погрузки и размещения груза на автомобильном транспорте. Погрузочный реквизит оплачивается дополнительно. При этом Покупатель вправе использовать собственный погрузочный реквизит, соответствующий ТУ.

3.6. Право собственности на Продукцию переходит от Поставщика к Покупателю исходя из условий доставки:

— при самовывозе — с момента получения Покупателем или экспедитором, уполномоченным Покупателем на получение Продукции, на складе Поставщика;

— при доставке автомобильным транспортом Поставщика – на объекте Покупателя с момента получения Продукции лицом, уполномоченным Покупателем на приём Продукции;

Документом, подтверждающим переход права собственности на Продукцию, является товарно-транспортная накладная или товарная накладная, подписанная уполномоченными лицами Сторон.

3.7. Риск случайной гибели несет собственник Продукции в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

3.8. При обнаружении скрытых недостатков либо повреждений Продукции при транспортировке Покупатель немедленно приостанавливает выгрузку и извещает об этом Поставщика посредством телефонной связи для принятия совместного решения либо составления коммерческого акта и выявления виновной Стороны.

В остальном при приёмке Продукции по количеству и качеству Стороны руководствуются следующим порядком:

по количеству – в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Государственного Арбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6;

по качеству – в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Государственного Арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7, (с дополнениями и изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29.12.1973 г. №81, от 14.11.1974 г. №98).

3.9. Отпуск Продукции осуществляется при предъявлении доверенности Покупателя и документа, удостоверяющего личность представителя Покупателя.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Поставляемая по настоящему Договору Продукция оплачивается Покупателем по согласованной Сторонами цене, отраженной в Спецификациях и счетах на оплату.

4.2. Поставка Продукции осуществляется на условиях 100% предоплаты.

4.3.Цена на Продукцию в части совершенной предоплаты является фиксированной и изменению не подлежит на весь период поставки. На оставшуюся часть Продукции цена не фиксируется и может меняться в связи с изменениями уровня цен на основные материалы, энергоносители и услуги перевозчиков. При этом Поставщик обязан уведомить Покупателя не позднее 10 дней об изменении цен с предоставлением подтверждающих документов для дальнейшего согласования цены Продукции.

4.4.Общая стоимость настоящего Договора определяется как общая сумма всей Продукции, поставленной в рамках настоящего Договора и стоимости оказанных услуг в рамках настоящего Договора.

4.5. Услуги доставки Продукции автомобильным транспортом Поставщика оплачиваются Покупателем дополнительно путём предоплаты планового расчёта стоимости на основании тарифа и расчётного расстояния до объекта Покупателя.

4.6. При отклонении от планового расчёта по факту поставки стоимость услуг доставки и стоимость количества погрузочного реквизита корректируется по данным товарно-транспортных накладных и подлежит возмещению.

4.7. По взаимному соглашению Стороны могут предусмотреть иные формы и порядок расчетов по настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

5.1. Стороны не несут ответственность за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами.

5.2. При невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы: пожара, землетрясения, наводнения, других стихийных бедствий, блокады, военных действий, гражданских волнений, эпидемий, принятий государственными органами нормативных актов, решений, делающих невозможным выполнение настоящего Договора, — срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать указанные обстоятельства.

Смотрите так же:  Требования к пастеризации

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны по настоящему Договору несут взаимную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить нарушение или принять меры к устранению вызванных таким нарушением негативных последствий для другой Стороны.

6.3. За нарушение сроков поставки Продукции по настоящему Договору Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,01 % от стоимости непоставленной в срок Продукции за каждый день просрочки. Оплата неустойки осуществляется только при предъявлении письменного требования Покупателя.

6.4. За несвоевременную оплату Продукции по настоящему Договору Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,01 % от стоимости неоплаченной в срок Продукции за каждый день просрочки платежа. Оплата неустойки осуществляется только при предъявлении письменного требования Поставщика.

6.5. В случае утраты Покупателем счетов-фактур, накладных и прочих отгрузочных документов, повторная выдача этих документов осуществляется за дополнительную плату и составляет 50 рублей за каждое наименование.

6.6. В случае необоснованного, полного или частичного отказа Покупателя от получения указанного в Договоре Продукции, соответствующей требованиям Договора и срокам поставки, Продавец производит возврат авансового платежа Покупателю только после 100% реализации данной Продукции третьему лицу (другому Покупателю) при этом Продавец имеет право на удержание суммы понесенных фактических затрат, не превышающих размер реального ущерба

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Если Сторонам не удается найти взаимоприемлемого решения, спор подлежит разрешению в порядке арбитражного судопроизводства в соответствии с законодательством РФ.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до завершения Сторонами своих обязанностей по нему.

8.2. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в соответствии с требованиями настоящего Договора, а также оказывать другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ее обязанностей. В случае, если согласие не будет достигнуто путем переговоров, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, а также в случае его нарушения или расторжения, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Арбитражным судом Красноярского края

8.3. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны должны руководствоваться действующим законодательством РФ.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на это представителями Сторон и скреплены печатями.

8.5. Документы, относящиеся к настоящему Договору, включая текст настоящего Договора, переданные по факсимильной связи, являются действительными для обеих Сторон.

8.6. Подписывая настоящий Договор, Покупатель подтверждает, что ему до заключения настоящего Договора своевременно была предоставлена вся необходимая информация о Продукции и условиях ее поставки в полном объеме, которая обеспечила Покупателю возможность правильного выбора Продукции.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций»

Заключен договор на поставку сэндвич-панелей для строительства гипермаркета Leroy Merlin в Ульяновске

Заключен договор на поставку стеновых и кровельных сэндвич-панелей для строительства гипермаркета Leroy Merlin в городе Ульяновск.

Это будет огромный строительный гипермаркет площадью около 17 тысяч квадратных метров.

«Леруа Мерлен» — это международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. ООО «Леруа Мерлен Восток» — это российское подразделение одной из ведущих европейских сетей магазинов для дома. Компания входит в холдинг, которая объединяет более 300 магазинов в 10-ти странах мира. На сегодняшний день сеть «Леруа Мерлен» в России имеет 28 магазинов. 13 магазинов готовится к открытию. «Леруа Мерлен» работает в диапазоне торговых площадей от 8 000 до 20 000 кв.м.

2008-2018, ООО ЗЛК «Декор»
Нижегородская область, г. Бор